关于渝北区土木建筑专业监理工程师考试真题例题及考点解析的综合评述渝北区作为重庆市经济社会发展的核心区域，其城市建设日新月异，对高素质、专业化的工程监理人才需求旺盛。土木建筑专业监理工程师考试是评价专业技术人员是否具备相应执业能力的关键环节，其考试内容紧密围绕监理工作实际，强调理论与实践的结合，旨在选拔出能够有效履行“三控两管一协调一履行”职责的专业人才。由于考试真题属于官方不公开资料，任何关于“真题”的讨论均基于历年考生回忆、行业专家分析以及考试大纲的深度解读。综合来看，渝北区监理工程师考试（土木建筑工程专业）的命题呈现出几个显著特点：一是紧扣最新法律法规、标准规范，尤其是近年来发布的《建设工程监理规范》、《建设工程安全生产管理条例》等文件的更新内容，往往是考查重点；二是注重考查解决复杂现场问题的综合能力，试题常以案例分析题的形式出现，要求考生综合运用质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及安全生产管理的知识进行判断和决策；三是实务操作性强，对施工工艺、材料验收、旁站监理等具体工作环节的考查非常细致。
因此，对考生的备考提出了较高要求，不仅需要扎实的理论功底，更需要丰富的实践经验和灵活的应用能力。
下面呢将结合典型例题模式，对核心考点进行深入解析，为备考人员提供有针对性的复习方向。
一、 建设工程监理基本理论与相关法规此部分是考试的基础，涉及监理工作的指导思想、法律依据和职业道德，是解答所有实务题目的理论基石。核心考点解析：

该模块的考查重点集中在以下几个方面：是建设工程监理的性质与作用，要求考生深刻理解监理的服务性、科学性、独立性和公平性，并能辨析其在具体情境中的体现。是监理相关法律法规体系，包括《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》（现为《民法典》合同编）、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等核心法律文件的關鍵条款。再次，是建设工程监理规范（GB/T 50319-2013）中的核心程序和工作要求，如监理规划的编制与审批、监理实施细则的针对性、工程变更的处理流程等。监理人员的职责与职业道德也是必考内容，强调总监理工程师、专业监理工程师、监理员的不同岗位责任以及廉洁自律的要求。

典型例题模式与解析：

例题模式一：单项选择题（考查对基本概念的精准理解）

题目：根据《建设工程监理规范》，关于监理规划的说法，正确的是（ ）。

• A. 监理规划应在签订委托监理合同前编制完成
• B. 监理规划由总监理工程师组织编制，监理单位技术负责人审批
• C. 监理规划是指导项目监理机构开展日常监理工作的操作性文件
• D. 监理规划一经批准，在项目实施过程中不得做任何调整

解析：本题考查对监理规划编制要求和使用性质的掌握。选项A错误，监理规划应在签订委托监理合同及收到工程设计文件后开始编制。选项C错误，指导日常监理工作的操作性文件是监理实施细则，监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。选项D错误，在监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，按原报审程序经批准后报建设单位。
因此，正确答案是B，它准确描述了监理规划的编制和审批责任主体。

例题模式二：多项选择题（考查对法规条款细节的全面把握）

题目：根据《建设工程安全生产管理条例》，下列属于监理单位安全责任的有（ ）。

• A. 审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
• B. 对施工现场的安全生产情况进行巡视检查
• C. 发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改
• D. 情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
• E. 对施工单位不整改或不停工的情况，有权采取强制措施制止

解析：本题考查监理单位在安全生产管理中的具体职责。根据条例规定，A、B、C、D选项均为监理单位的法定安全责任。而E选项是错误的，监理单位没有行政强制权，对于施工单位拒不整改或不停止施工的情况，监理单位应当及时向有关主管部门报告，而非自行采取强制措施。
因此，正确答案是A、B、C、D。

二、 建设工程合同管理合同是项目管理的基础，合同管理能力是监理工程师的核心能力之一，此部分内容与投资控制、进度控制紧密关联。核心考点解析：

考点主要围绕《标准施工招标文件》中的合同条款，特别是通用合同条款中关于双方一般权利和义务、进度控制、质量控制、费用控制、变更、索赔、争议解决等核心内容。重点考查工程变更的处理程序（提出、评估、协商、签发变更指示）、费用索赔的成立条件与审批程序（索赔意向通知、索赔报告的提交与审核、索赔争议的解决）、工程暂停与复工的指令权限和后果处理，以及合同争议的解决方式（协商、调解、仲裁、诉讼）及其适用条件。

典型例题模式与解析：

例题模式：案例分析题（考查综合应用能力）

背景资料：某住宅楼项目，在施工过程中，应建设单位要求，对地下室防水等级进行了提高，导致施工单位需要采用新的防水材料和施工工艺，由此增加了工程费用和延长了工期。施工单位随即向项目监理机构提交了费用索赔和工期索赔报告。

问题：
1.总监理工程师应如何处理此项工程变更？
2.审查施工单位的费用索赔时，监理工程师应重点审查哪些内容？

解析：

问题1：总监理工程师的处理应遵循规范程序。应组织专业监理工程师对建设单位要求的变更进行可行性评估。就变更涉及的费用和工期变化与建设单位和施工单位进行协商。协商一致后，总监理工程师应签发工程变更单，并指示施工单位按变更后的要求施工。若协商不一致，应按合同约定的争议解决方式处理。

问题2：审查费用索赔时，监理工程师应重点审查以下几个方面：

• 索赔事件的真实性：核实提高防水等级是否确为建设单位要求，是否有书面指令或会议纪要等证据。
• 索赔依据的合法性：审查索赔要求是否符合施工合同的具体条款约定。
• 索赔计算的正确性：仔细审核索赔金额的构成，包括新增的人工费、材料费、机械费、管理费等，检查其计算方法和取费标准是否合理、准确。对于工期索赔，需审查其采用的网络计划分析是否合理。
• 关联性与时效性：确认所索赔的费用和工期是否确实是由该变更事件直接导致，且施工单位是否在合同约定的时效内提出了索赔意向和报告。

三、 建设工程质量控制质量控制是监理工作的核心，此部分内容技术性强，涉及土建施工的各个分部分项工程。核心考点解析：

考点极为广泛，包括施工阶段质量控制的工作程序（事前、事中、事后控制）、主要建筑材料、构配件和设备进场的验收与复验（如钢筋、水泥、混凝土、防水材料等）、主要分部工程施工过程的质量控制要点（如土方工程、地基与基础、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程等）、工程质量验收的划分、程序和组织（检验批、分项、分部、单位工程验收）、以及工程质量问题和质量事故的处理程序。

典型例题模式与解析：

例题模式一：判断题/单项选择题（考查对具体工艺要求的掌握）

题目：对于现浇混凝土结构，监理工程师在浇筑过程中进行旁站监理时，应重点检查（ ）。

• A. 模板的平整度
• B. 钢筋的出厂合格证
• C. 混凝土的坍落度
• D. 施工单位的资质

解析：本题考查的是混凝土浇筑这一关键工序的旁站监理要点。模板平整度是在支模完成后、浇筑前检查的内容（A选项）。钢筋合格证是材料进场时的审查内容（B选项）。施工单位资质是施工准备阶段审查的内容（D选项）。而在混凝土浇筑过程中，为确保混凝土工作性符合要求，防止离析，现场检查混凝土的坍落度是至关重要的旁站环节。
因此，正确答案是C。

例题模式二：案例分析题（考查质量问题分析与处理能力）

背景资料：某框架结构楼层混凝土拆模后，监理工程师发现局部梁板底部存在露筋、蜂窝麻面等质量缺陷。

问题：
1.作为监理工程师，应如何判断该质量缺陷的性质（一般问题或质量事故）？
2.针对此类缺陷，应如何处理？

解析：

问题1：应根据缺陷的严重程度和影响范围来判断。需勘察现场，确定露筋、蜂窝麻面的具体面积、深度、位置（是否在关键受力部位）。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范，如果缺陷程度轻微，未影响结构安全或使用功能，则可界定为一般质量缺陷。如果露筋严重、蜂窝孔洞深度较大，可能影响结构耐久性或承载力，则需要进一步检测评估，可能构成质量事故，需按事故处理程序上报。

问题2：对于一般质量缺陷，处理程序如下：签发监理通知单，要求施工单位提交质量缺陷调查报告和处理方案。审查施工单位提交的处理方案（通常为修补方案，如高标号砂浆修补、灌浆料填补等）。然后，监督施工单位按批准的方案进行处理。对处理结果进行验收，并形成记录。若界定为质量事故，则必须立即要求施工单位停工，保护现场，并按相关规定向建设主管部门报告。

四、 建设工程投资控制投资控制旨在将工程项目投资控制在预算范围内，要求监理工程师具备工程计量与计价的专业知识。核心考点解析：

重点考查工程价款的结算方式（预付款、进度款、竣工结算）、工程计量的规则与方法（按设计图纸净值计量）、工程变更价款的确定原则（合同中有适用或类似价格则参照，否则由承包人提出、发包人确认）、费用索赔的计算与审核，以及竣工结算的审核要点。考生需熟悉工程量清单计价规范的基本原理。

典型例题模式与解析：

例题模式：计算与分析题

题目：某工程项目合同价为1000万元，主要材料比重为60%，预付款支付比例为20%。工程进度款按月支付，根据已完成工程价值的90%支付。开工后第一个月，施工单位完成产值150万元。请问：
1.该项目预付款总额为多少？
2.第一个月应签发多少万元的进度款支付证书？

解析：

问题1：预付款总额 = 合同价 × 预付款支付比例 = 1000万元 × 20% = 200万元。

问题2：第一个月应签发的进度款 = 当月完成产值 × 支付比例 = 150万元 × 90% = 135万元。需要注意的是，在计算后期进度款时，还需考虑预付款的起扣和抵扣问题，本题仅涉及初期简单计算。

五、 建设工程进度控制进度控制是确保项目按期交付的关键，涉及网络计划技术等工具的应用。核心考点解析：

考查重点包括施工进度计划的编制与审查（特别是双代号网络计划图中关键线路的确定、总时差和自由时差的计算）、施工进度计划的检查方法（横道图比较法、S曲线法、香蕉曲线法）、进度偏差的分析与调整（通过改变工作逻辑关系、缩短关键工作持续时间等措施进行优化）。

典型例题模式与解析：

例题模式：网络计划分析题

题目：根据给定的双代号网络图，找出关键线路，并计算工程总工期。若其中某项非关键工作因故延误了5天，问是否会影响总工期？（已知该工作的总时差为3天）

解析：通过计算各条线路的持续时间之和，找出最长路径即为关键线路，其长度即为总工期。然后，判断延误影响：因为该项工作是非关键工作，拥有3天的总时差。当延误时间（5天）大于总时差（3天）时，不仅会占用其全部总时差，还会使总工期延长（5天 - 3天）= 2天。
因此，会影响总工期，延长2天。

六、 建设工程安全生产管理安全是工程建设的底线，监理的安全责任是近年考试的重中之重。核心考点解析：

考点密集于监理单位及监理人员的安全生产责任、危险性较大的分部分项工程安全管理（如深基坑、高大模板、脚手架、起重吊装等专项施工方案的审查与验收）、现场安全隐患的识别与处置程序（发出口头指令、签发监理通知单、签发工程暂停令、报告主管部门），以及对施工单位安全保证体系的审查。

典型例题模式与解析：

例题模式：情景判断题

背景资料：监理工程师在巡视检查中发现，施工单位正在进行搭设的脚手架连墙件设置数量严重不足，存在重大安全隐患。

问题：监理工程师应立即采取何种措施？

解析：根据《建设工程安全生产管理条例》和监理规范，对于发现严重安全隐患，危及作业人员生命安全的紧急情况，监理工程师应首先口头指令施工单位立即停止违规作业，并采取应急措施。随后，及时签发工程暂停令，书面要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。施工单位整改完毕后，需经监理工程师复查合格，方可下达复工令。

备考渝北区土木建筑专业监理工程师考试，需要考生构建起系统化的知识体系，并将法规、技术、管理知识融会贯通。通过对以上核心考点和典型例题模式的深入理解和反复练习，结合自身工程实践经验，才能有效提升应试能力和解决实际问题的水平，从而在激烈的竞争中脱颖而出。