贺州地区的土木建筑专业监理工程师考试，是众多工程技术人员职业生涯中的一项重要挑战。此类考试不仅是对考生专业理论知识的系统检验，更是对其工程实践经验、法律法规理解以及现场问题解决能力的综合考核。深入剖析其真题例题与核心考点，对于备考者而言，具有极强的指导意义。真题是了解考试风向、把握命题规律最直接的窗口，它能够清晰地揭示出题者的思路和侧重点，帮助考生跳出盲目泛读教材的误区，实现高效、精准的复习。

通过对历年贺州监理考试真题的分析可以发现，其内容紧密围绕国家监理工程师考试大纲，同时又结合了地方工程实践的特点。考题往往不是对基础概念的简单复述，而是强调知识的融会贯通与实际应用。
例如，在质量控制部分，考题可能以一个具体的施工场景或质量缺陷案例为背景，要求考生判断问题根源、提出处理方案并说明依据；在进度控制部分，则常结合网络计划技术，考核关键线路的识别、工期费用的优化等动态管理能力。
除了这些以外呢，建设工程监理相关法规、合同管理以及安全生产管理等内容的占比逐年提升，反映出行业对监理人员综合素质的要求越来越高。
因此，备考者不应满足于死记硬背，而应通过真题演练，锻炼将理论知识灵活运用于复杂工程情境的能力，从而在考试中游刃有余，并为未来的实际监理工作打下坚实基础。

一、 建设工程合同管理核心考点与真题解析

合同管理是监理工程师的核心职责之一，也是考试中的重点和难点。此部分考查考生对《标准施工招标文件》、《建设工程施工合同（示范文本）》等核心合同条款的理解与应用能力。

核心考点聚焦：

• 合同双方的权责利： 明确业主（建设单位）、监理单位、承包商（施工单位）在合同关系中的基本权利、义务和责任界限。
• 工程变更管理： 变更的提出、批准程序、变更价款的确定原则（如已有相同项目单价参照、类似项目单价换算、无适用单价时重新组价）。
• 工程索赔处理： 索赔事件的认定、索赔程序（索赔意向通知、索赔报告的提交与审核）、工期和费用索赔的计算依据与方法。
• 合同争议解决方式： 协商、调解、仲裁、诉讼的适用条件与基本流程。

真题例题示例及解析：

例题： 某市政道路工程施工中，监理工程师发现路基填筑材料的实际级配与投标文件承诺不符，随即下发监理通知单要求停工整改。承包商以材料供应紧张为由，不仅未整改，还就此事件向业主提出了工期和费用索赔。试问：监理工程师的处理是否妥当？承包商的索赔是否成立？并阐述理由。

解析：

• 监理工程师的处理是否妥当： 妥当。根据合同约定和监理职责，监理工程师有权对施工质量进行监督。当发现材料不符合合同及规范要求时，下发通知单要求停工整改是履行其质量控制职责的正当行为，目的是确保工程质量和安全。
• 承包商的索赔是否成立： 不成立。理由如下：承包商使用的材料不符合约定，属于其自身未履行合同义务的违约行为，由此导致的停工损失应由其自行承担。索赔成立的前提是非承包商原因造成的损失。本例中，停工原因是承包商自身过错所致，而非业主或不可抗力等因素。
  因此，承包商提出的工期和费用索赔均缺乏合同依据和法律支持。

此题综合考查了监理的现场指令权、承包商的合同义务以及索赔成立的条件，要求考生具备清晰的合同逻辑思维。

二、 建设工程质量控制深度剖析与例题精讲

质量控制是监理工作的“生命线”，此部分内容在考试中分值比重高，且常与具体施工技术、验收规范结合出题。

核心考点聚焦：

• 施工阶段质量控制： 事前控制（技术准备、材料检验、分包单位资格审查等）、事中控制（巡视、旁站、平行检验、工序验收）、事后控制（验收、质量问题处理）。
• 主要分部工程质量控制要点： 如地基基础工程（基坑支护、降水、桩基检测）、主体结构工程（模板、钢筋、混凝土施工）、建筑装饰装修工程等关键工序的控制标准和常见通病防治。
• 工程质量验收： 检验批、分项工程、分部工程、单位工程的验收程序、组织和标准。
• 工程质量问题与事故处理： 质量问题的分类、处理程序（调查、方案论证、处理、验收）以及事故报告制度。

真题例题示例及解析：

例题： 某办公楼项目进行主体结构混凝土浇筑旁站监理时，监理员发现施工单位为加快进度，在未取得试验室出具的正式配合比报告前，仅凭经验估算了水泥用量开始浇筑。此时，监理工程师应如何应对？请列出具体步骤。

解析：

• 第一步：立即口头指令暂停浇筑。 这是最紧急且必要的措施，防止不合格混凝土被隐蔽，造成更大的质量隐患和经济损失。
• 第二步：查阅施工合同及设计文件。 确认混凝土强度等级、配合比设计要求以及合同中对材料检验和施工操作的明确规定。
• 第三步：正式签发《工程暂停令》。 明确暂停的部位和原因，指出施工单位的行为违反了《建设工程质量管理条例》和施工技术标准的强制性规定。
• 第四步：要求施工单位提交书面报告。 说明事件经过、原因，并提交整改措施方案，包括对已浇筑部分的质量评估与处理方案。
• 第五步：审核整改方案。 方案必须包括对已浇筑部分的钻芯取样检测计划，以评估其实际强度；以及后续浇筑必须严格依据正式配合比报告进行的保证措施。
• 第六步：监督整改并验收。 整改合格后，由施工单位提交《工程复工报审表》，经监理工程师检查确认后，方可签发《工程复工令》。

此题考查了监理人员在质量事件中的应急处理能力、程序性控制手段以及对相关法规的掌握程度，体现了监理工作的权威性和规范性。

三、 建设工程进度控制方法与实战应用

进度控制的目标是在保证质量和安全的前提下，确保工程按合同工期或提前完成。考试中常通过网络计划技术进行深度考查。

核心考点聚焦：

• 进度计划的编制与审核： 横道图与网络计划的特点及应用，尤其是双代号时标网络计划中关键线路、总时差、自由时差的识读与计算。
• 进度计划的检查与调整： 实际进度与计划进度的比较方法（如S曲线、香蕉曲线、前锋线），进度偏差的分析及调整措施（组织、技术、经济、合同措施）。
• 工期索赔的判定与计算： 如何判断延误责任方，以及运用网络计划技术计算非承包商责任事件导致的工期索赔值。

真题例题示例及解析：

例题： 某工程双代号网络计划如图所示（此处假设有图），已知计划总工期为120天。施工过程中，由于业主负责采购的某主要设备到场延迟了15天（该工作为关键工作），导致承包商停工待料。承包商据此提出20天的工期索赔。作为监理工程师，应如何审核该工期索赔？

解析：

• 审核索赔依据： 首先确认设备延迟交付是否为业主责任。若是，则承包商有权提出工期索赔。
• 审核索赔计算： 关键在于索赔天数的确定。根据网络计划技术原则，关键工作的延误时间即为总工期的延误时间。
  因此，业主原因导致关键工作延误15天，承包商可以索赔的工期应为15天。
• 结论： 承包商提出的20天索赔不合理。监理工程师应批准15天的工期顺延，并说明理由：索赔工期应基于对总工期实际影响的客观计算，而非承包商的单方面主张。
  于此同时呢，应审查承包商是否在停工期间采取了有效措施减少损失，其合理的停工费用索赔可另行按程序处理。

此题将进度控制的核心工具——网络计划技术与合同管理中的索赔问题紧密结合，要求考生具备综合分析能力。

四、 建设工程投资控制要点与案例分析

投资控制旨在将工程项目投资控制在批准的投资限额以内，并力求优化资源配置。考题常涉及工程计价、价款结算和成本控制。

核心考点聚焦：

• 工程计价原理： 工程量清单计价规范，综合单价的组成。
• 工程价款结算： 预付款、进度款、竣工结算的支付与审核，工程计量规则。
• 工程变更价款调整： 工程量偏差、价差调整的规定。
• 竣工决算： 竣工决算的内容和编制依据。

真题例题示例及解析：

例题： 某固定单价合同项目，工程量清单中“花岗岩地面”项目量为1000平方米，综合单价为500元/平方米。施工完成后，实际工程量经确认为1200平方米。合同约定，当工程量增加超过15%时，超过部分的综合单价应调整为原单价的0.9倍。试计算该项目花岗岩地面的结算价款。

解析：

• 第一步：判断工程量偏差幅度。 实际工程量1200平方米，清单工程量1000平方米，增加量为200平方米，增加比例为200/1000 = 20%，超过了15%的合同约定界限。
• 第二步：分段计算工程价款。
  • 范围内价款： 按原单价计算的工程量范围为 1000 × (1 + 15%) = 1150平方米。这部分价款为 1150平方米 × 500元/平方米 = 575,000元。
  • 超过部分价款： 实际工程量1200平方米 - 1150平方米 = 50平方米。这部分价款按调整后的单价计算：50平方米 × (500元/平方米 × 0.9) = 50 × 450 = 22,500元。
• 第三步：计算结算总价款。 总价款 = 范围内价款 + 超过部分价款 = 575,000元 + 22,500元 = 597,500元。

此题考查了考生对工程量清单计价规范中，工程量偏差调整这一重要条款的理解和实际计算能力，是投资控制中的典型问题。

五、 建设工程监理法规及相关知识综合应用

此部分是监理工作的法律基础，内容广泛，包括国家法律、行政法规、部门规章及工程建设标准强制性条文。

核心考点聚焦：

• 《建筑法》、《招标投标法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等核心法律法规中关于各方主体责任、安全质量要求、程序规定的条款。
• 《建设工程监理规范》中关于监理规划、实施细则、会议制度、报告制度、文件资料管理等具体工作要求。
• 工程监理的职业道德和行为规范。

真题例题示例及解析：

例题： 根据《建设工程安全生产管理条例》，简述工程监理单位在安全生产方面的安全责任。如果监理单位未履行上述责任，可能承担何种法律后果？

解析：

• 监理单位的安全责任：
  • 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
  • 在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
  • 施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
  • 工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
• 未履行责任的法律后果：
  • 责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。
  • 情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。
  • 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
  • 造成损失的，依法承担赔偿责任。

此题直接考查对核心法规条款的记忆和理解，强调监理安全责任的严肃性和法定性。

六、 土木建筑工程专业技术与实务考点精要

本部分考查考生的专业功底，涉及土木工程材料、工程测量、结构设计原理、施工技术等专业基础知识。

核心考点聚焦：

• 常用建筑材料： 水泥、钢筋、混凝土、沥青等材料的性能、技术指标及验收要求。
• 地基与基础工程： 土方开挖、基坑支护、地基处理方法、桩基施工与检测。
• 主体结构工程： 模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工工艺与质量控制要点。
• 防水工程、装饰装修工程等专项工程的施工技术及常见问题。

真题例题示例及解析：

例题： 大体积混凝土施工中，为防止温度裂缝的产生，可采取哪些主要技术措施？

解析：

• 材料措施： 选用低热或中热水泥（如矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥）；掺加粉煤灰等掺合料以减少水泥用量，降低水化热；使用缓凝减水剂，延长凝结时间，降低水化热释放速率。
• 施工措施： 降低混凝土的入模温度（如夏季用水降温，夜间浇筑）；采用分层分段浇筑，加快散热；在混凝土内部预埋冷却水管，通过循环水降低内部温度。
• 养护措施： 加强保温保湿养护，控制混凝土表面与内部、表面的温差（规范一般要求不超过25℃），防止表面收缩裂缝。可采用覆盖保温材料、蓄水养护等方法。

此题考查对特定施工技术难点及其解决方案的掌握，体现了监理工程师必须具备扎实的专业技术知识，才能有效指导施工和进行质量控制。

七、 综合案例分析能力提升策略

监理考试的最后一道大题通常是综合案例分析题，它横跨合同、质量、进度、投资、安全等多个领域，考查考生解决复杂实际问题的能力。

备考策略：

• 建立知识体系： 将分散的知识点串联成线、编织成网，理解各管理目标之间的内在联系和相互影响（如进度加快可能影响质量和安全，变更必然影响投资和进度）。
• 强化审题能力： 案例题背景信息量大，需快速准确地提取关键信息（如合同类型、事件责任方、问题症结）。
• 掌握答题套路： 案例分析题回答通常要求“判断正误→说明理由→提出正确做法或处理建议”。答题时需做到条理清晰、有理有据，尽可能引用相关法规或规范条款。
• 大量练习： 通过研读和练习历年真题中的案例，熟悉命题风格和答题技巧，提高综合分析能力和书写速度。

备战贺州土木建筑专业监理工程师考试，必须坚持以真题为导向，深刻理解核心考点，并将理论知识与工程实践紧密结合。通过系统性的复习和针对性的训练，全面提升作为监理工程师所必备的合同管理、质量控制、进度控制、投资控制、法规运用和专业技术的综合能力，从而顺利通过考试，成为一名合格的工程监理人才。