关于海口土木建筑专业监理工程师考试真题例题及考点解析的综合评述海口土木建筑专业监理工程师考试，作为评定专业人才是否具备执业资格的关键环节，其考试内容紧密围绕国家监理工程师职业资格考试的总体框架，同时亦会结合海南自由贸易港建设背景下，海口地区在高温、高湿、高盐蚀及台风多发等独特环境下的工程建设特点与需求。考试的核心目的在于检验考生是否系统掌握了工程建设监理的基本理论、法律法规、合同管理、质量控制、投资控制、进度控制、安全监理以及信息管理等专业知识，并具备解决工程监理实际问题的综合能力。真题例题是考生洞察考试风向、把握命题规律、检验自身复习成效的最直接、最宝贵的资料。通过对典型真题的深入剖析，考生可以清晰地认识到，考试绝非对孤立知识点的简单记忆，而是强调对知识体系的融会贯通和在实际场景中的灵活应用。考点解析则能帮助考生从“知其然”上升到“知其所以然”，理解题目背后的考查意图和知识内核，从而在复习中抓住重点，有的放矢。本文将基于考试大纲和普遍规律，模拟并解析具有代表性的真题例题，涵盖核心考点，旨在为备考海口的考生提供一份具有实战指导意义的学习参考，助力其构建坚实的知识体系并提升应试能力。

一、 建设工程监理基本理论与相关法规

此部分是考试的基石，主要考查考生对监理制度、监理工程师职业道德、法律法规的熟悉程度和理解深度。题目类型多以选择题和判断题为主，但也可能以案例分析题中的背景知识形式出现。

真题例题模拟：

例题1（单项选择题）： 根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013），下列不属于总监理工程师职责的是（ ）。

A. 组织审查施工组织设计

B. 组织审核分包单位资格

C. 处置发现的质量问题和安全事故隐患

D. 进行工程计量

例题2（多项选择题）： 根据《中华人民共和国建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（ ）书面通知被监理的建筑施工企业。

A. 工程监理单位

B. 监理的内容

C. 监理的权限

D. 监理的费用

E. 监理工程师的姓名

考点解析：

1.监理人员的职责划分： 这是高频考点。必须清晰区分总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员的职责。总监理工程师职责侧重于组织、审核、审批、签发等宏观管理和决策工作，如例题1中，选项A、B、C均为总监理工程师职责，而“进行工程计量”通常由专业监理工程师负责，经总监理工程师审核确认，因此D为正确答案。

2.核心法律法规条款的精准记忆： 对《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《招标投标法》以及最新的《建设工程监理规范》等关键条款必须熟记。例题2考查的是《建筑法》中关于监理通知的明确规定，正确答案为A、B、C。此类题目要求考生对法条有准确的记忆，不能模糊。

3.监理实施程序与工作内容： 包括监理规划的编制与审批、监理实施细则的编制、第一次工地会议的主持与内容、工程变更的处理流程等。考生需理解各项工作的先后顺序和责任主体。

4.职业道德与行为规范： 考查监理工程师应遵循的“公平、独立、诚信、科学”的执业准则，以及在面对利益冲突、廉政风险时的正确做法。

二、 建设工程合同管理

合同是工程建设的核心，合同管理能力是监理工程师的核心能力之一。此部分考查考生对合同示范文本的理解、合同条款的解释、工程变更、索赔处理等能力。

真题例题模拟：

例题3（案例分析题片段）： 某海口市政道路工程，施工合同中约定采用固定单价合同。在路基开挖过程中，发现地下存在大量勘察报告中未提及的软弱淤泥层，需要进行换填处理，导致工程量大幅增加且施工工艺变更。施工单位随即向项目监理机构提交了费用索赔和工期索赔报告。

问题：作为专业监理工程师，应如何审核该项索赔？请列出审核要点。

考点解析：

1.工程索赔的处理程序与审核要点： 这是合同管理部分的重中之重。面对索赔问题，监理工程师的审核应遵循以下逻辑：

• 索赔成立的三个条件（前提）： 一是造成了实际的工期延误和（或）费用增加；二是非施工单位自身原因（如勘察资料不详属于建设单位风险）；三是施工单位在合同约定的时限内提出了索赔意向通知和详细报告。
• 责任界定： 准确判断事件责任方是索赔能否成立的关键。本例中，地下隐蔽条件的变化风险通常由建设单位承担（除非合同另有约定）。
• 证据审查： 审核施工单位提交的支持性材料是否齐全、有效，如施工日志、监理日志、照片、视频、会议纪要、变更前后的施工方案等。
• 费用与工期计算审核： 费用索赔应审核其计算依据是否合理（是否按合同约定的单价或采取合理的计价方法），人员、机械的窝工费用计算是否准确。工期索赔需审核其采用的网络计划分析是否合理，延误是否发生在关键线路上。

2.合同类型的识别与风险分担： 固定单价合同、总价合同、成本加酬金合同各有不同的风险分担原则。考生需掌握每种合同类型的适用场景和风险特点。

3.工程变更的处理： 熟悉工程变更的提出、评估、审核、批准的程序。尤其关注涉及设计变更时，如何协调建设单位、设计单位和施工单位的关系。

4.合同争议的解决方式： 了解协商、调解、仲裁、诉讼等不同解决方式的适用条件和基本流程。

三、 建设工程质量控制

质量是工程的生命线，质量控制是监理工作的核心内容。此部分考点细致且实践性强，尤其会结合海口的特殊地质气候条件。

真题例题模拟：

例题4（单项选择题）： 在海口地区某高层建筑基坑支护工程中，针对滨海软土地基，监理工程师在巡视中应特别关注（ ）的施工质量。

A. 土方开挖坡度

B. 支护桩的垂直度和入岩深度

C. 降水井的运行效果

D. 以上所有

例题5（判断题）： 对进场的预应力混凝土管桩，监理工程师只需查验其产品合格证和质量保证书即可同意使用。（ ）

考点解析：

1.施工各阶段的质量控制要点： 从施工准备阶段（资质审查、图纸会审、材料检验）到施工过程（土方工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等）再到竣工验收，每个阶段都有明确的监理控制点。例题4的正确答案是D，因为滨海软土地基的基坑工程，土方开挖的稳定性、支护体系的可靠性、地下水的有效控制三者紧密关联，缺一不可。

2.进场材料、构配件和设备的质量控制： 这是质量控制的第一道关。必须掌握见证取样和平行检验的程序与要求。例题5的表述是错误的，对于重要材料如预应力管桩，除书面资料外，还必须进行外观检查和见证取样送检，检验其力学性能等指标合格后方可使用。

3.隐蔽工程的验收程序： 隐蔽工程在覆盖前必须经监理人员验收合格并签字确认。这是强制性规定，也是常见考点。

4.工程质量问题和质量事故的处理： 掌握质量问题的处理程序（发监理通知单、停工令等）和质量事故的分级、报告及调查处理程序。

5.结合地域特点的质量控制： 针对海口地区，需特别注意：

• 混凝土结构耐久性： 高盐分环境对钢筋锈蚀的防控，如混凝土的氯离子含量控制、保护层厚度控制、外加剂的合理使用等。
• 防水工程： 多雨、台风天气对屋面、地下室、外墙防水提出了更高要求。
• 地基处理： 软土地基的处理方法（如预应力管桩、CFG桩等）的质量控制是关键。

四、 建设工程投资控制

投资控制旨在将工程造价控制在预算范围内。监理工程师需具备工程计量与计价的基本知识。

真题例题模拟：

例题6（单项选择题）： 根据现行建设工程工程量清单计价规范，招标工程量清单的准确性和完整性应由（ ）负责。

A. 投标人

B. 招标人

C. 监理工程师

D. 造价咨询单位

例题7（计算题）： 某工程合同价为1000万元，其中材料费占60%，材料价格指数在开工时为100，结算时为115。合同约定采用价格指数调整法对材料费进行价格调整，请计算应调整的材料费差额。

考点解析：

1.工程计价依据与责任划分： 熟悉工程量清单计价规范的核心原则。例题6中，招标工程量清单是招标文件的一部分，其准确性和完整性责任由招标人（建设单位）承担，故正确答案为B。监理工程师负责审核施工单位的申报量。

2.工程计量规则： 掌握工程量计算规范，能够判断哪些工程量应予计量，哪些不予计量。
例如，超出设计图纸范围的工程量不予计量。

3.工程款支付与价格调整： 掌握预付款、进度款、结算款的支付流程和计算方法。熟悉调价公式的应用，如例题7的计算过程为：1000万 60% (115/100 - 1) = 90万元。这是常见的计算题型。

4.工程变更价款的确定： 掌握已有适用、类似、没有适用单价等情况下的变更价款确定原则和方法。

五、 建设工程进度控制

进度控制确保工程按期交付。核心工具是网络计划技术。

真题例题模拟：

例题8（案例分析题片段）： 某项目原施工网络计划中，工作A为关键工作，持续时间为10天。因建设单位要求设计变更，工作A的工程量增加，预计持续时间将延长至15天。施工单位提出工期索赔5天。

问题：监理工程师是否应批准该工期索赔？说明理由。如果批准，是否意味着总工期一定延长5天？为什么？

考点解析：

1.网络计划技术的应用： 必须熟练掌握双代号网络计划中关键线路的识别、总时差和自由时差的计算。这是分析工期延误影响的基础。

2.工期延误的分析与处理： 例题8是典型考题。由于是建设单位原因造成的变更，且工作A在原计划中是关键工作，其延误必然导致总工期延误，因此工期索赔成立。但监理工程师批准5天工期索赔，并不意味着总工期就一定延长5天。因为施工单位可能通过调整后续关键工作的施工方案（如增加资源、改变工艺）来弥补部分工期，最终的实际工期延误可能小于5天。监理工程师批准的是施工单位有权获得的工期顺延时间，而非最终的实际延长时间。

3.进度计划的审查与调整： 掌握对施工单位提交的施工总进度计划和年、季、月进度计划进行审查的要点。当实际进度滞后时，能提出有效的调整措施（如压缩关键工作的持续时间、改变工作逻辑关系等）。

4.进度控制的措施： 包括组织措施、技术措施、经济措施和合同措施。

六、 建设工程安全监理

安全监理责任重大，是近年考试的重点和热点，强调“管生产必须管安全”的原则。

真题例题模拟：

例题9（多项选择题）： 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，审查的主要内容应包括（ ）。

A. 是否符合工程建设强制性标准

B. 是否考虑了施工季节的影响

C. 是否制定了应急预案

D. 是否具有针对性和可操作性

E. 是否经过了施工单位内部审批程序

例题10（案例分析题）： 监理工程师在巡视中发现，某建筑工地正在进行塔吊顶升作业，但现场无专职安全员监护，且作业人员未系挂安全带。请问监理工程师应立即采取什么措施？

考点解析：

1.安全监理的法定职责与工作内容： 深刻理解监理单位在安全生产中承担的法律责任。例题9的正确答案是A、A、D、E。审查方案的首要依据是强制性标准，同时要关注其针对性、可操作性和审批程序的完备性。

2.危险性较大的分部分项工程安全管理： 对深基坑、高大模板、脚手架、起重吊装等危大工程，必须掌握其专项施工方案的编制、论证、审查和现场监督的要点。

3.现场安全巡视与隐患处理： 熟悉现场常见的安全隐患（如临时用电、洞口临边防护、高空作业等）。例题10中，塔吊顶升属于重大危险作业，监理工程师发现严重违规，应立即下达暂停令，要求立即停止作业，消除隐患，并报告建设单位。必要时向主管部门报告。

4.安全事故处理程序： 掌握发生安全事故后的上报、配合调查等程序。

5.结合海口地域特点的安全监理： 重点关注台风、暴雨等恶劣天气下的施工安全措施，如大型起重机械的防风、临时设施的加固、基坑的防涝等。

备考策略与建议

针对海口土木建筑专业监理工程师考试，考生应制定科学的备考策略。

• 系统学习教材，构建知识框架： 以官方指定教材为根本，通读精读，建立各科目之间的内在联系，形成系统化的知识网络。
• 精研历年真题，把握命题规律： 真题是最好的向导。通过反复练习真题，熟悉题型、题量、难度和出题角度，找出高频考点和自己的薄弱环节。
• 理论联系实际，注重理解应用： 切忌死记硬背。要将理论知识与工程实践案例相结合，特别是结合海南地区的工程实例进行思考，提升解决实际问题的能力。
• 关注政策动态，更新知识储备： 工程建设领域的法律法规、规范标准更新较快，需密切关注相关部门发布的最新政策文件和规范版本。
• 进行模拟训练，提升应试技巧： 在备考后期，进行全真模拟考试，合理分配答题时间，掌握不同题型的答题方法，锻炼临场应变能力。

海口土木建筑专业监理工程师考试是对考生专业知识、实践能力和职业素养的全面检验。唯有扎实基础、紧扣考点、勤于练习、善于总结，方能在激烈的竞争中脱颖而出，顺利通过考试，为投身于海南自由贸易港的火热建设事业奠定坚实的资格基础。